Образец договора на изделие из искусственного камня

Договор на поставку природного камня образец

Образец договора на изделие из искусственного камня

г. Полевское «___» ______ 2010 года 1.1. Поставщик обязуется поставить покупателю полуфабрикаты из натурального камня по предварительной заявке Покупателя в указанные сроки, а Покупатель обязуется принимать указанный товар и своевременно производить оплату на условиях настоящего договора. 2. Объём (количество) и сроки поставки 2.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года. 2.2. Поставка товара осуществляется отдельными партиями согласно предварительных заявок Покупателя.

3. Порядок поставки Изделий. 3.1. Заявки на поставку продукции принимаются за 30 дней. 3.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком путём его отгрузки Покупателю в течение 10 дней с момента предоплаты.

3.3. Доставка товара осуществляется Поставщиком автомобильным транспортом.

4. Качество и комплектность. 4.1. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать требованиям стандартных норм и правил.

4.2. Подтверждением качества и комплектности со стороны Поставщика является Сертификат и накладная с подписью Покупателя. 5. Стоимость и условия оплаты.

5.

1 Оплата отдельной партии комплектов памятников производится Покупателем путём перечисления на расчётный счёт Поставщика денежных средств следующим образом: Авансовый платёж в размере 50 % от стоимости товара, указанного в заявке, в течении 5 (пяти) банковских дней со дня получения от Поставщика соответствующего счёта. Окончательный расчёт производится в течении 5 (пяти) банковских дней с момента получения и приемки товара по товарной накладной.

5.

2. Стоимость отгружаемых партий товара определяется в соответствии с Приложением №1 к Договору, являющейся неотъемлемой частью.

7. Порядок разрешения споров. 7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по согласованию сторон в Третейский суд. Адреса и банковские реквизиты сторон

Договор поставки строительных материалов

* При нажатии на изображение, бланк договора откроется в полном размере новом окне

* При нажатии на изображение, бланк откроется в полном размере новом окне

Горячие предложения!

Акт о недостаче товаров должен быть подписан представителем Покупателя и представителем перевозчика.

Документально обоснованная претензия по количеству должна быть предъявлена Покупателем не позднее 3 календарных дней с даты приемки товара от перевозчика.

Сертификат качества предоставляется Покупателю по его заявке. 5.1 Упаковка Товара должна соответствовать стандартной упаковке, используемой для данного вида Товара и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке железнодорожным транспортом.

Договор поставки товаров

Покупатель производит оплату счёта, выставленного в рублях РФ.

7.3. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 7.4. Покупатель не производит отгрузку оплаченного Товара по представленному Покупателем платежному поручению с отметкой банка, если оплата была произведена в тот же день.

8.2. За просрочку поставки, недопоставку товаров в установленный Графиком поставки срок, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1%, от суммы не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства.

8.6.

Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки.

Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным за приемку товара.

7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.

7.3. За простой автотранспорта под разгрузкой больше нормативного времени (30 минут) Покупатель уплачивает штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за каждый последующий час.

8.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.

6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).

6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика.

За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).

6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. 6.3.2.

Договор купли-продажи строительных материалов

Для Покупателя: ______________________________________________________________.

6.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции. 6.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. Москва Р/счет ___________________ Р/счёт ______________________ К/счет ___________________, К/счёт _____________________, БИК ________________ БИК ____________, ОКПО

Договор поставки материалов образец бланк

По соглашению о поставке одна сторона обязуется доставить товар покупателю в оговоренном объеме и в определенный сторонами срок.

И одной из разновидностью предмета договора поставки являются материалы.

Они могут предназначаться для строительства или производства, на форму документа это никак не влияет. Правила составления договора поставки материалов В законе сказано, что содержание договора должно иметь ряд условий, необходимых для признания его действительным.

  • порядок поставки материалов, он основывается на спецификациях, которые покупатель должен предоставить поставщику заблаговременно;
  • в договоре должна быть прописана цена и порядок оплаты товара.

Для поставки строительных материалов обязательно наличие в тексте договора:

  • данных о материалах: ассортимент, качество, количество;
  • срок поставки и порядок;
  • срок оплаты товара и порядок оплаты.

Так же договором могут быть предусмотрены условия о таре, упаковке материалов, вопросы страхования товара, момент перехода собственнического права, гарантийные сроки и ответственность участников сделки.

Правовая природа договора поставки материалов Закон не предусматривает строгой формы для составления договора поставки, он может быть составлен на основе примеров из интернета или при помощи юристов.

Главное — это выполнить его в письменном виде, указав полные наименования сторон сделки, их реквизиты. Как правило по таким соглашения сторонами являются юридические лиц а или индивидуальные предприниматели.

В таком случае надо не забыть кроме подписей сторон проверить и наличие печатей.

Товар по договорам поставки, а именно материалы, должен быть соответствующим образом сертифицирован и соответствовать всем обязательным нормам. В законе говорится, что предмет договора поставки должен закупаться самим поставщиком или быть им произведен. Но на практике это правило соблюдается не строго и поставщик может вообще не обладать собственническим правом на свой товар.

Ведь смысл сделки в том, что поставщик обязуется предоставить продукцию в объеме и качестве, согласно спецификации, со склада или напрямую от организаций производителей товара. Покупатель же обязан оплатить поставляемые ему материалы в соответствии с ценой, которая стоит в спецификации.

Каждая партия товара подлежит оплате отдельно, а день оплаты — это день, когда деньги поступают на счет продавца.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора поставки материалов вариант которого можно скачать бесплатно.

Договор поставки

1.2.

Товар передается Покупателю в собственность в количестве (ассортименте), цене и сроках указанных в Спецификации.

2.1. Товар со склада Поставщика отгружается силами и за счет Поставщика, а доставляется до места назначения, силами и за счет Покупателя. (Если иное не предусмотрено договором и приложениями к нему). 2.2. Срок вывоза Товара своими силами должен быть произведен не позднее чем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента уведомления о поступлении Товара на склад Поставщика.

2.4. Риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Покупателю на складе Поставщика при отгрузке товара и подписания товарной накладной, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.8.

Поставляемый Товар маркируется и упаковывается в тару, отвечающую за сохранность товара. 2.9.

Надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара, считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю (его представителю) или перевозчику (утвержденному Покупателем и согласованному с Поставщиком).

3.2. Общая сумма договора определяется общей суммой накладных, прилагаемых к настоящему договору.

3.4. Покупатель оплачивает каждую партию Товара, по цене, указанной в Спецификации, на основании счета Поставщика. 3.5.

Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, с обязательной ссылкой в основании платежа на настоящий Договор и Спецификацию соответствующую данной поставке. 3.6.

Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4.2. При нарушении сроков поставки по п.2.2., Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% от суммы непоставленного Товара за каждый день просрочки, по письменному требованию Покупателя. 4.3.

Уплата пеней не освобождает Поставщика и Покупателя от обязательств по настоящему договору. 4.4.

Взыскание пени является правом, а не обязанностью Сторон, и производится только по письменному требованию Стороны, заявляющей требование об оплате пени.

5.

1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 года.

Настоящий Договор может быть пролонгирован (продлен) дополнительным соглашением между его Сторонами. 5.2.

Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему и иная информация, полученная Сторонами в результате заключения и исполнения настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению. 5.6.

Изменение условий и дополнений к настоящему Договору оформляются при взаимном согласии Сторон письменно в виде дополнений к настоящему Договору.

5.

8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу.

Источник: http://opiniojuris.ru/dogovor-na-postavku-prirodnogo-kamnja-obrazec-42907/

Типовой договор на изготовление изделия из искусственного камня

Образец договора на изделие из искусственного камня

В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. 6.3.2.

Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции. 6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.

3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. 6.5.

Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора. 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров.

Форма договора на изделия из искусственного камня

  • результатом, напишите нам, и мы [info]Мобильное приложение В мобильном приложении юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос! Нравится сервис? Мы стараемся! Угостите дизайнера чашечкой кофе, ему будет приятно ? Сказать спасибо
  • Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору. 4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия. 4.1.3. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна. [/info] 4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ. 4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком. Договор на заказ 5.2. Для выполнения работ по договору Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков (третьих лиц). 5.3. Заказчик обязуется: 5.3.1.

Договор на заказ

Заказчик производит предварительную оплату в размере % от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет рублей. 2.3.

Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия. 3. [attention]СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ 3.1. Срок изготовления изделия рабочих дней.

Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора. [/attention] 3.2.

[important]Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется. 3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика. [/important]

4.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется).

После чего Исполнитель производит установку изделия по указанному адресу в течении 4(четырех) рабочих дней или специально оговоренного срока (по соглашению сторон)

  • Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента согласования рабочих чертежей и при условии оплаты аванса (п.2.2).
  • Сумма заказа может измениться после контрольного замера.
  1. Права и обязанности сторон
  1. Заказчик обязуется:
    1. Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора.
    2. Принимать результат выполненной работы в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием.

3.2.

Договор на изготовление изделий из

Для выполнения работ по договору Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков (третьих лиц). 5.3. Заказчик обязуется: 5.3.1.

Предоставить Исполнителю возможность беспрепятственного доступа на Объект Работ в течение всего срока выполнения Работ по Договору, в том числе возможность складирования материалов, возможность пользования инструментами, оборудованием и т.п. 5.3.2.

Обеспечить Исполнителю возможность подключения к электрическим сетям на Объекте работ. Все затраты и расходы, возникшие в связи с выполнением требования настоящего пункта ложатся на Заказчика. 5.3.3.

Помещение должно быть оснащено освещением, электророзетками, сантехнической кабиной, температура воздуха внутри помещения не должна быть ниже +18 градусов (такая температура требуется по технологии склеивания). Работы по монтажу должны проводиться в том же помещении где и будет устанавливаться изделие.

Мodernstone

В случае если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, не указанных в Приложении 1 и по этой причине в существенном превышении определенной сторонами стоимости работ, Исполнитель обязуется своевременно предупредить об этом Заказчика.3.

Оплата работ и порядок расчетов Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке: 3.1 Предоплата за изделия 70%, что составляет ( ) рублей 00 копеек, без НДС, перечисляется Заказчиком на расчетный счет или в кассу Исполнителя в течение трех дней с даты подписания настоящего Договора. 3.

2 Окончательный расчет 30%, что составляет ( ) рублей 00 копеек, без НДС, перечисляется Заказчиком на расчетный счет или в кассу Исполнителя в течение трех дней с даты подписания Акта выполненных работ.

Аналогичные санкции применяют к Заказчику в части оплаты работ. 8.2.

Все споры и разногласия, возникшие в период действия Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 8.3. К отношениям сторон по настоящему договору применяется право Российской Федерации. 8.4.

Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.9. Особые условия. 9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу. 9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.10. Юридические адреса сторон.

Заказчик: Исполнитель: ФИО ООО «Компания ТАНИТ»ИНН 7733585850125364, Москва, ул. Свободы, д.48, кв. 24р/с 40702810638090012626к/с 30101810400000000225БИК 044525225Банк: ОАО «Сбербанк России» по г.МосквеТел.(495) 585-4917 / /м.п.

Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.2.1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением № 1 к Договору составляет руб. коп. (прописью) 2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора. 2.3.

Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления составляет – 15 (пятнадцати) календарных дней. 2.4. Началом Срока изготовления считается Дата получения Сырья на склад Подрядчика со складов Российских импортеров искусственного камня и при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ аванса (п.2.2).

2.5. Дата доставки может отличаться от Даты установки изделия по причинам не зависящим от Исполнителя, либо по причине невозможности Заказчика присутствовать на момент установки в течении 3-4 часов. 2.6.
Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору. 4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия. 4.1.3.

Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна. 4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ. 4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком. 4.1.6. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия. 4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1.

Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость. 4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора. 4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие. 4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п.2.3 настоящего договора. 5.

ПОРЯДОК ДОСТАВКИ, УСТАНОВКИ И ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЯ 5.1.

Источник: http://jurist-company.com/tipovoj-dogovor-na-izgotovlenie-izdeliya-iz-iskusstvennogo-kamnya/

Договор на изготовление столешниц из искусственного камня образец

Образец договора на изделие из искусственного камня
Если Вы хотите недорого приобрести недорогие столешницы из искусственного камня, то компания «Интердек» поможет Вам выбрать подходящие изделия по доступным ценам.

При изготовлении различных предметов интерьера мы используем искусственный камень Granicoat – имитацию природного гранита.

Такой камень обладает высокими эксплуатационными характеристиками и в то же время оптимальной стоимостью, что

Столешницы из жидкого камня

  • Вырез под мойку — бесплатно
  • Жидкий 2,365 м.кв х 12000 руб. = 28380 руб.
  • Монтаж (15% от суммы заказа) — 5769 руб.
  • Доставка — 2500 руб.
  • Замер — 2500 руб.
  • Вырез под варочную панель — бесплатно
  • Лицевая кромка бесплатная
  • Бортик прямой 5,76 м.п. х 1750 руб. = 10080 руб.
  • Tristone T 6,23 м.кв х 12000 руб.

Столешницы из искусственного камня Flinstone

Мы не продаём готовые столешницы из искусственного камня. Все изделия делаем только под заказ на собственном производстве — каждый раз по индивидуальным размерам и параметрам.

Долго ждать не придётся: столешница любой сложности будет установлена у вас дома уже через неделю с момента замера.

Работаем только с листовым акриловым камнем известных, проверенных временем и спросом марок: Corian, Staron, Hi-Macs, Hanex, Tristone, Grandex .

Cтолешницы из искусственного камня под ключ

Цветопередача обычного монитора не позволяет передать все богатство оттенков искусственного, поэтому для демонстрации образцов дизайнер-замерщик бесплатно выезжает к вам и показывает образцы камней. Вы можете не только своими глазами увидеть оттенки и игру света в, но и попробовать на ощупь, ведь столешница — это поверхность, к которой должно быть приятно прикасаться каждый день.

Изделия из искусственного камня в Челябинске

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой.

Получая доступ к материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 1 (Одного) дня с момента размещения новой версии Соглашения на сайте.

При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.

Изделия из камня

Изделия из камня в интерьере применяются часто.

Камень находит применение на кухне, в прихожей, в гостиной, в ванной и других комнатах.

На кухне изделие из это обычно столешница, как в самом кухонном гарнитуре, так и столешница для обеденного стола или фартук из декоративного камня на кухне.

Если в прихожей коттеджа или частного дома есть лестница на другой этаж, то изготавливают ступени из камня, балясины и другие составляющие лестницы.

Вопросы и ответы

Gralit — композитный материал премиум класса. Это литьевой искусственный камень (гранит) на основе полиэфирных смол. Изначально Gralit находится в жидком виде.

Из него льется изделие необходимой формы и размеров. При производстве готового изделия нет отходов -обрезков, как у листового. Мы производим столешницы, крышки столов, барные стойки, подоконники.

Все поверхности монолитные, не пустотелые, без подложек из ДСП или других материалов, структура Gralit однородна на всю глубину.

Распродажа камня! подробнее

Если Вы проводите много времени на кухне, то наверняка замечали, как недолговечны кухонные столешницы. От эксплуатации они трескаются, вздуваются, теряют внешний вид.

Но у Вас есть возможность избежать подобных неприятностей, если Вы установите столешницу из акрилового искусственного или кварцевого агломерата от компании МИК-НН.

Большинство мебельных компаний, занимающихся производством корпусной мебели не имеют собственного производства по изготовлению столешниц из камня.

Источник: http://finpravsentr.ru/dogovor-na-izgotovlenie-stoleshnic-iz-iskusstvennogo-kamnja-obrazec-40459/

Договор на поставку нерудных материалов

« ___ » _________________ 2019 г. 2.4. Датой поставки считается дата доставки Товара на объект, указанный Покупателем в заявке.

2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента разгрузки товара Поставщиком и подписания накладных. 3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и подтверждаться техническим паспортом, сертификатом качества и санитарно-эпидемиологическим заключением. 3.2. Весь Товар произведен и реализуется только на территории РФ.

4.

Регламент работы с подрядчиком по изготовлению столешницы

Образец договора на изделие из искусственного камня

При замере изделия после 17-00 Дата Договора будет присвоена следующим днем! Д О Г О В О Р № Г. Москва “ » 20 г. Общество с ограниченной ответственностью «Акрилдизайн «, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Иванова.А.В.

, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (в случае юридического лица) ,именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице , действующего на основании Устава или паспорта (в случае физического лица) ,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий а Заказчик обязуется принять изделия в срок и оплатить выполненную работу: 1.2. Изделие должно соответствовать действующим в РФ гигиеническим нормам и требованиям. 1.3.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа. 6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).
6.2.1.

Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка). 6.3.1.

Регламент изготовления продукции фабрики «ревдамебель»

Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора. 5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).
5.6.

Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.

5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица. 5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1.

Профессиональная защита прав потребителей

Монтаж изделия осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному Заказчиком (если сам Заказчик не изъявил желание провести монтаж собственными силами).

4.1. Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора.

4.2. Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику в месте Доставки или в месте монтажа изделия. 4.3.

При передаче Подрядчиком изделия Заказчик должен совершить все необходимые действия по его приёмке согласно действующему законодательству РФ, а также при отсутствии замечаний подписать акт приёмки-передачи выполненной работы. 4.4.

О кварце Для Вашего удобства эти данные могут быть получены в автоматическом режиме с уведомлением Вас перед отправкой запроса на его получение.

Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов цены работы. 7.2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору (п.2.2, 2.3, 2.7, 2.7.1, 2.8, 2.9, 2.9.1) он обязан оплатить неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки.

8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. 8.2.

Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.2.1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением № 1 к Договору составляет руб. коп. (прописью) 2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

2.3. Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления составляет – 15 (пятнадцати) календарных дней. 2.4.

Началом Срока изготовления считается Дата получения Сырья на склад Подрядчика со складов Российских импортеров искусственного камня и при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ аванса (п.2.2). 2.5.

Дата доставки может отличаться от Даты установки изделия по причинам не зависящим от Исполнителя, либо по причине невозможности Заказчика присутствовать на момент установки в течении 3-4 часов. 2.6.

  • Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.
  1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением №1 к Договору составляет
  1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.
  2. По окончании изготовления заказа в цеху Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 30% от суммы договора.

Форма договора на изделия из искусственного камня Для этого вы должны иметь определенный опыт в изготовлении столешниц из искусственного камня, дерева, ДСП или другого выбранного материала. Внимание Оборудовать мастерскую можно и в гараже. Из инструментария обязательно придется обзавестись лобзиком, торцевой или дисковой пилой, шлифовальной машинкой, клеевым пистолетом и фрезой.

  • В течение гарантийного срока результат выполненной работы должен соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к результату такого рода работы.
  • В случае обнаружения в выполненной работе недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки работ, Подрядчик обязан: Безвозмездно устранить недостатки выполненной работы (использованного материала) в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента предъявления требования Заказчика, а в случае отсутствия необходимого для этого материала на складе Подрядчика — в течение 42 (Сорока двух) дней.
  • Рассмотрение споров.
    1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.

Источник: http://law-uradres.ru/reglament-raboty-s-podryadchikom-po-izgotovleniyu-stoleshnitsy/

Юр-решение
Добавить комментарий