Договор на оказание ландшафтных услуг

Договор на озеленение территории

Договор на оказание ландшафтных услуг
г. _________________ “___”________ ___ г. ___________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)_______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта)____________________________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в (наименование или Ф.И.О.)лице ___________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)_________________________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, положения, доверенности или паспорта)именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: ____________, ____________, ____________, расположенных по адресам: ___________________, ____________________, _________________ (далее – объекты), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:

– улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;

– расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

– уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

– работы по озеленению объектов;

– подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;

– доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;

– посадка деревьев и кустарников;

– устройство газона;

– устройство цветников;

– расстановка малых форм архитектуры.

1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

– предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N __);

– обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;

– уведомлять Подрядчика о _____________________________________________ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.)на объектах не позднее ______ с момента их происшествия.

1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).

2. Цена работ. Порядок оплаты

2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.

3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.

3.3.

Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.

3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.6.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

4.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.

4.2.4. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в п. 4.4.1 настоящего Договора, направить Подрядчику подписанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с п. 4.4.3 дать соответствующие указания Подрядчику не позднее ________ после получения сообщения.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика приступить к составлению Проекта работ, Сметы работ и Графика выполнения работ. Указанные документы должны быть составлены не позднее “___”________ ___ г. и направлены Заказчику на утверждение.

4.4.2. Не позднее ______ с момента утверждения Заказчиком документов, указанных в п. 4.4.1 настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N __). Работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее “___”________ ___ г.

4.4.3.

Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ________ (_________________) часов после приостановления оказания работ и возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.

7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п.

3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9. Прочие условия

9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

9.4.1. Приложение N __ – График выполнения работ.

9.4.2. Приложение N __ – Акт выполненных работ.

9.4.3. Приложение N __ – Спецификация Заказчика.

9.4.4. Приложение N __ – Смета работ.

9.4.5. Приложение N __ – Проект работ.

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: Подрядчик: Адрес: Адрес: Телефон _______, факс _______ Телефон _______, факс _______ Электронный адрес: __________ Электронный адрес: __________ ИНН _________________________ ИНН _________________________ КПП _________________________ КПП _________________________ БИК _________________________ БИК _________________________ Р/с _________________________ Р/с _________________________ К/с _________________________ К/с _________________________ Подписи Сторон: Заказчик: Подрядчик: __________________/___________ __________________/___________ М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8

Договор на оказание ландшафтных услуг

Договор на оказание ландшафтных услуг

Общие условия и обязанности сторон2.1. Подрядчик обязуется произвести работы, указанные в п.п.1.1. и п.п.1.2. пункта 1 настоящего Договора, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору), согласованным с Заказчиком.

2.2. Подрядчик берет на себя услуги по подбору и организации доставки всех необходимых материалов для проведения работ. 2.3. Подрядчик может выполнить работы по Договору самостоятельно или с привлечением субподрядчиков по собственному усмотрению.

2.4. Заказчик принимает у Подрядчика произведенные работы с подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ. 2.5. Заказчик оплачивает услуги Подрядчика согласно п.3 настоящего Договора. 2.6.

Фото и видеоматериалы, полученные при производстве работ, могут быть использованы Подрядчиком в рекламных целях и при подготовке печатных и других изданий по ландшафтному дизайну, озеленению и ландшафтному строительству по своему усмотрению без дополнительного согласования с Заказчиком.3.

Все споры и разногласия по Договору Стороны разрешают путем переговоров.

Внимание В случае не достижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в суде в соответствию с действующим законодательство РФ по месту нахождения Объекта.6.5.

Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон 8.

Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения от Подрядчика комплекта документации для оформления Акта сдачи-приемки фактически выполненных этапов работ.4.4. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки работ по этапу или направить Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от приемки работ с указанием причин.4.5.

Договор на оказание услуг по декорированию

Исполнитель в соответствии с п.1.1 обязуется выполнить следующие работы:

  1. предоставить материалы и элементы, необходимые для аэродизайна помещения;
  2. по окончании мероприятия в срок до часа «»2019 года; вывезти за свой счёт предоставленные в прокат имущество и материалы, для декорирования помещения;
  3. выполнить оформление помещения с использованием предоставленных материалов, элементов и имущества;
  4. предоставить в прокат необходимые имущество и материалы для выполнения других видов декорирования;
  5. сдать результат работ Заказчику не позднее часов «»2019 года;

2.2.

Заказчик в соответствии с п.1.1 обязуется:

  1. предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для художественного оформления;
  2. обеспечить сохранность и целостность предоставленных в прокат имущества и материалов до конца мероприятия.
  3. своевременно произвести оплату работ Исполнителя в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
  4. в случае внесения изменений в утвержденный проект оформления во время проведения оформительских работ, оплатить по существующему прайс-листу Исполнителя двойной тариф за дополнительные услуги, если соответствующие изменения проекта влекут за собой необходимость переделки выполненных работ;
  5. предоставить Исполнителю помещение, подлежащее декорированию в срок не позднее часов «»2019 года – не позднее часов до начала мероприятия высказать свои замечания по внешнему виду помещения и, если таковые отсутствуют, принять работу;

3.1.

Договор на озеленение территории (примерная форма)

В комплекс работ по настоящему Договору входят: — улучшение механического состава и плодородия растительного грунта; — расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; — уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; — работы по озеленению объектов; — подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников; — доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6; — посадка деревьев и кустарников; — устройство газона; — устройство цветников; — расстановка малых форм архитектуры. 1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

1.3.

Права и обязанности Сторон 2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1. Предоставить план участка, с точным указанием предполагаемой посадки (где, сколько, через какое расстояние, что и т. д. необходимо будет посадить).

2.1.5. Предоставить информацию об объекте и предполагаемых посадках в полном объеме. 2.1.6. Предоставить посадочный материал Подрядчику или оплатить расходы Подрядчика, вызванные покупкой необходимого материала, подтвержденные документально.

2.1.7. Своевременно принять работы Подрядчика. 2.1.8.

Во дизайн

Подрядчик обязан в пятидневный срок сообщить об этом Заказчику, который в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения сообщения от Подрядчика, должен в письменной форме дать соответствующие указания Подрядчику и согласовать с ним состав, объемы и стоимость дополнительных Работ, непредвиденных расходов и прочих затрат. Указанное изменение стоимости, состава и объёма Работ оформляется дополнительным соглашением.

Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора.

4.3.4. Важно Скачать: Договор на разработку ландшафтного дизайн-проекта: doc (.doc, 64,5 кБ)pdf (.pdf, 261 кБ) Техническое задание на разработку ландшафтного дизайн-проекта: doc (.doc, 45 кБ) Договор № на разработку ландшафтного дизайн-проекта г.

Ставрополь « » 2013 г. «Студия дизайна Katarina» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Индивидуального предпринимателя Калачевой Екатерины Александровны, действующего на основании свидетельства ОГРНИП №310265132800048, с одной стороны, и гр.: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора1.1. Инфо Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ( ) часов после приостановления выполнения работ.

В комплекс работ по настоящему Договору входит: — улучшение механического состава и плодородия растительного грунта; — расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; — уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; — работы по озеленению объектов; — подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников; — доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6; — посадка деревьев и кустарников; — устройство газона; — устройство цветников; — расстановка малых форм архитектуры. 1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

1.3.

Договор оказания услуг по благоустройству территории

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1.

Исполнитель обязуется:2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п.

1.2 настоящего Договора (досрочно).2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменной форме не менее чем за 10 дней, при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.2.4. Заказчик обязуется:2.4.1. Предоставить Исполнителю сведения, информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора.2.4.2.

Источник: http://domprava76.ru/dogovor-na-okazanie-landshaftnyh-uslug-81741/

Договор на оказание услуг по обслуживанию и уходу за декоративными растениями

Договор на оказание ландшафтных услуг
lovenature

Договор на оказание услуг по обслуживанию и уходу за декоративными растениями
№ ____

г. Москва                                 

«___»___ 20__ г.

ООО «___________», именуемое в дальнейшем   «Исполнитель», в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «__________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по обслуживанию и уходу за декоративными растениями, принадлежащими Заказчику и находящихся по адресу: _________________
1.2. Заказчик принимает на себя обязательство оплатить вышеуказанные услуги.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Исполнитель осуществляет обслуживание и уход за декоративными растениями (далее – «растения»), наименование, количество, индивидуализирующие  признаки которых, а также их состояние на момент начала действия Договора  подвергается освидетельствованию и указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.2.2.

Выявленные при освидетельствовании согласно п.2.1.

больные или требующие специальных профилактических мероприятий по их восстановлению растения, с согласия и за счет Заказчика, подвергаются Исполнителем необходимой восстановительной и профилактической обработке, а при невозможности их оздоровления до надлежащего уровня или отказе Заказчика дополнительно оплачивать данную услугу, не учитываются в Спецификации.2.3.

Сроки проведения профилактических мероприятий, осуществляемых согласно п.2.2. Договора,  согласовываются Сторонами дополнительно и указываются в Спецификации.2.4.

Периодичность визитов (количество выездов в месяц) специалистов Исполнителя по обслуживанию и уходу за растениями, перечень оказываемых при этом услуг, все дополнительные адреса местонахождения помещений, где размещаются растения, указываются в Спецификации.

         График визитов специалистов по дням и часам согласовывается Сторонами,  и может корректироваться, не изменяя периодичности визитов,  по соглашению Сторон не чаще одного раза в месяц.2.5.

Исполнитель может обеспечить по просьбе Заказчика незапланированный выезд своих специалистов при необходимости, по мнению Заказчика, экстренного проведения профилактических  работ. В этих случаях  работник Заказчика осуществляет вызов специалистов Исполнителя по телефону (эл.почте).

Работы, произведенные Исполнителем по экстренному вызову, являются дополнительной услугой, производятся и оцениваются согласно п.3.8. Договора.          2.6. В период действия Договора Заказчик по согласованию с Исполнителем может ставить на обслуживание новые растения с соблюдением условий, указанных в п.2.2. Договора, или снимать их с обслуживания с составлением дополнительных Спецификаций. 

 2.7. В период действия Договора Заказчик имеет право перемещать растения в пределах указанного в Спецификации адреса, с предварительным (за 2-3 дня) уведомлением Исполнителя о предстоящем перемещении, за исключением тех растений, постоянное месторасположение которых специально оговорено Исполнителем. Перемещение растений в другие здания по иным почтовым адресам допускается только после согласования с Исполнителем, при этом Сторонами пересматривается договорная цена, указанная в Спецификации, в части оплаты за обслуживание перемещенных растений.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1. Спецификация подписывается Сторонами одновременно с подписанием настоящего договора, Спецификация является приложением № 1 к настоящему договору. Спецификация является неотъемлемой частью настоящего договора. 3.2.

Исполнитель обязуется в последний рабочий день месяца подготовить, подписать и представить на  подписание Заказчику акт приема-передачи оказанных услуг за истекший месяц. Акт приема-передачи дополнительно оказанных услуг (Акт выполненных восстановительных работ) Исполнитель обязуется подготовить и подписать на момент фактического оказания данных услуг (выполнения работ). 3.3.

Исполнитель обязуется в течение 2-х рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ) выставить счет Заказчику на оплату за оказанные услуги (выполненные работы).3.4. В течение 5-ти дней после подписания акта приема-передачи оказанных услуг Исполнитель выставляет счет-фактуру на сумму стоимости оказанных услуг (выполненных работ).

3.5. Исполнитель обязуется:а) обслуживать и осуществлять уход за растениями в течение срока действия настоящего договора, а также осуществлять комплекс дополнительных услуг и мероприятий, оговоренных в Спецификации;б) во избежание гибели, болезни или порчи растений незамедлительно уведомить Заказчика о необходимости изменения условий их содержания или месторасположения.3.6.

Исполнитель обязан обеспечивать прибытие специалистов к Заказчику в сроки, предусмотренные в Спецификации, а при экстренном вызове в соответствии с п.2.5. – в течение 3-х дней с момента принятия вызова (не считая выходных и праздничных дней).3.7.

Исполнитель обязуется произвести с согласия Заказчика вынужденные восстановительные работы, если непроведение этих работ может привести к гибели растений, а Заказчик обязуется  возместить стоимость этих работ в случаях:а)    указанных в п.2.2.

Договора; б)  если будет установлено, что плохое состояние, потеря декоративности вида (за исключением сезонных изменений), болезнь растений вызвана неквалифицированными действиями обслуживающего персонала Заказчика, выразившихся в нарушении общих условий содержания и правил ухода за данными видами растений, действиями третьих лиц в месте нахождения растений или действиями Заказчика по перемещению растений с постоянного определенного месторасположения на другое без согласования с Исполнителем и в нарушение условий, обозначенных в п.2.7. Договора.          Стоимость восстановительных работ не должна превышать 80% от рыночной стоимости восстанавливаемых растений.За гибель растений, произошедших в случаях, указанных в п.п. б п.3.7., при отказе Заказчика от производства и оплаты восстановительных работ, Исполнитель ответственности не несет.

3.8. Исполнитель имеет право  оказывать по желанию Заказчика дополнительные услуги, связанные по своей природе с  обслуживанием и уходом за растениями. Перечень и стоимость дополнительных услуг и мероприятий согласовывается Сторонами дополнительно и указывается в отдельной Спецификации с составлением, при необходимости, сметы на выполняемые работы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Исполнителем Акт приема-передачи оказанных услуг за месяц подписать его и передать один экземпляр Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.  4.2. Заказчик обязуется своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором.4.3.

  Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ во все помещения, где располагаются обслуживаемые Исполнителем растения, специалистам Исполнителя, прибывшим для планового профилактического осмотра и обслуживания растений или по экстренному вызову, а также разрешить внос и вынос инструмента, приспособлений и расходных материалов (грунт, удобрения, химические средства и т.

п.), необходимых для обслуживания и ухода за растениями.4.4. Заказчик обязуется на время действия Договора предоставить Исполнителю помещение для хранения инструмента, приспособлений и расходных материалов Исполнителя, если их периодическая доставка к месту исполнения Договора затруднительна вследствие большого количества и объема.   

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Размер вознаграждения за обслуживание и уход за растениями определяется по договоренности Сторон и указывается в Спецификации. В стоимость вышеуказанных услуг входит стоимость плановых профилактических осмотров и мероприятий по уходу за растениями, включая стоимость используемых при этих работах расходных материалов.

Восстановительные работы, осуществленные в случаях, предусмотренных п.3.7.

Договора, включающие стоимость использованных при этих работах расходных материалов, а также дополнительные услуги, необходимость и (или)  возможность предоставления которых Исполнителем согласована Сторонами в отдельном Соглашении, оплачиваются Заказчиком отдельно согласно утвержденной Сторонами смете и (или) подписанной Спецификации. 5.2.

Вознаграждение оплачивается Заказчиком, ежемесячно исходя из объема выполненных Исполнителем работ (оказанных услуг). Перечень выполненных Исполнителем работ за месяц, а также стоимость выполненных Исполнителем работ за месяц, указывается Сторонами в Акте приема-передачи оказанных услуг.

Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг и выставленного Исполнителем на основании данного Акта счета. 5.3.

   Восстановительные работы оплачиваются Заказчиком на основании Акта приема-передачи оказанных услуг по восстановлению в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Сторонами данного Акта..5.4. Оплата услуг, перечень которых согласован сторонами дополнительно, производится Заказчиком в порядке, установленном в данных дополнительных соглашениях.

5.5. Расчеты производятся платежными поручениями путем безналичного перечисления денежных средств в рублях. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик может производить оплату наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, руководствуясь действующим законодательством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. При просрочке уплаты вознаграждения, оплаты восстановительных работ или дополнительных услуг  более, чем на, 10 банковских дней Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0.1% от неоплаченной  суммы за каждый день просрочки, но не более 30% (тридцати процентов) от неуплаченной в срок суммы. 6.2.

При просрочке оплаты  более, чем на 10 (десять) банковских дней, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать от Заказчика возмещения фактически понесенных в счет исполнения Договора расходов.6.3.

Заказчик и Исполнитель вправе, за исключением случаев нарушения ими обязательств по Договору,  в любое время отказаться от исполнения обязательств по договору в соответствии с ст.782 ГК РФ.         6.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за своевременное проведение плановых профилактических осмотров и мероприятий по уходу за растениями.

В случае нарушения Исполнителем графика визитов специалистов по дням и часам более чем на 5 (пять) дней, за исключением случаев, когда это нарушение вызвано несоблюдением Заказчиком условий Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере стоимости не оказанных услуг. 6.5.

После подписания акта приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ) претензии Заказчика к Исполнителю к качеству  оказанных услуг (выполненных работ) не принимаются. 

 6.6. Размер ответственности Исполнителя и Заказчика, не установленный настоящим Договором, определяется действующим гражданским законодательством РФ.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств. 7.2.

При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору.

7.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.

1 настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.8.3.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.8.4. Споры, возникающие по настоящему договору, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в арбитражном суде города Москвы.8.5.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Спецификации и заканчивается после полного выполнения Сторонами своих обязанностей по данному договору.8.6. Представители сторон подписывают каждую страницу настоящего договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
  

lovenature

Первый блин не получился комом, требования юридического лица интересы, которого я представлял, были включены в реестр требований кредиторов в размере более 7 000 000р.

Источник: https://lovenature.livejournal.com/148027.html

Договора о проведении ландшафтно дизайнерских работ – АгроНева

Договор на оказание ландшафтных услуг

Договора о проведении ландшафтно дизайнерских работ

Одновременно с дуализмом частного права возникло ряд проблем относительно концептуальных основ (консенсуальные в гражданском праве) (обязывающим в хозяйственном праве) урегулирования договоров, особенно поименованные. Появились новые факторы в формировании содержания договорных обязательств и, в частности, предоставление большей свободы заказчикам, особенно в потребительских договорах.

На концепции индивидуализма возник и успешно развивается договор на проведение ландшафтных и дизайнерских работ в качестве самостоятельных, или как частей условия на проведение ремонта помещений или отделочных работ в строительном подряде. Он стал возможным благодаря раскрепощению свободы собственности и свободы личности.

Здесь заказчик и исполнитель могут отходить от стандартов обустройства недвижимости: квартир, офисов, придомовой территории, садов, парков и т. д..

Их цель – создание уникальных единичных объектов гражданского права, соответствующие требованиям заказчика по эксклюзивности вещи в техническом (технологическом) плане (умный дом) или внешнем виде (авторский дизайн).

Правовое регулирование правоотношений по ландшафтному дизайну сейчас обеспечено лишь общими правила об обязательствах вообще, договоры и договоры подряда

Однако больше применяется договорное регулирование, основанное на договоренности, зачастую устной, между ландшафтными дизайнерами и / или исполнителями работ, по воплощению замысла ландшафтного дизайнера.

При отсутствии специального правового регулирования отношений сильной стороной в таком договоре есть исполнитель, который диктует условия договора, не допустимо, если такой договор является потребительским.

Пока это устраивает практику, но юристы с их попыткой оказать правоотношениям упорядоченности считают, что он должен получить урегулирования специальным подзаконным актом. Такое направление оправдал себя для договоров подрядного типа, которые, кроме общих и специальных положений кодифицированных актов, урегулированы специальными подзаконными актами.

Кроме того, судебная практика сталкивается со спорами по выполнению таких работ, как учет требований заказчика, качества выполненных работ.

Разработка возможных восходящих положений такого регулирования составляет цель этой и последующих работ, которая конкретизируется в определенных задачах: определить правовую природу договора на проведение ландшафтно-дизайнерских работ, предоставить ему доктринальное определение и характеристику, определиться в возможностях и направлениях положительного урегулирования.

С раскрепощением личности и обеспечением принципа свободы собственности в стране появились новые запросы владельцев и сектора экономики, которые способны удовлетворить такие запросы

Правовой формой урегулирования отношений между ними стал гражданско-правовой договор, на первых порах в форме устного сделки, обеспечивает преимущества исполнителю, позволяет ему уклоняться от уплаты налогов, как следствие злоупотреблять своим положением, а по мере попадания в поле зрения контролирующих органов и возникновению конфликтов с клиентами – воплощается в письменной форме с теми элементами устной договоренности (по большей части о цене). Это улучшает правовое положение потребителя, но не настолько.

Такой путь проходит и правовое оформление отношений при выполнении ландшафтно дизайнерских работ.

Однако для ученых этот договор – определенная terra incognito и даже в новейших изданиях с договорного права о нем не упоминается. Только И.Р.

Шишка при классификации подрядных договорных обязательств такой договор выделил в отдельный вид договоров подряда, но не вдавался в механизм его правового регулирования.

Для с выяснения его особенности, предмета как воспроизводящего фактора обратимся к общим положениям. Ключевым в том, на наш взгляд, является срок дизайн – творческая проектно конструкторская деятельность, направленная на совершенствование предметной среды, окружающей человека и создается средствами промышленного производства, а в узком смысле – художественное конструирование.

В дизайне выделен ряд его направлений: архитектурный, ландшафтный индустриальный, веб-дизайн, арт-дизайн, рекламно-полиграфический. Для каждого из них есть определенные особенности и, соответственно, для того нужна специальная подготовка непосредственного исполнителя.

Их объединяет то, что дизайн – специфическая проектная деятельность, которая соединяет художественно предметную творчество и инженерную практику. Объектом дизайна может быть все – от отдельных вещей в виртуальное пространство и заключается в создании красивой и функциональной вещи.

Поэтому он имеет сходство с промышленными образцами где сделан акцент на результат промышленного дизайна – внешний вид. Однако в отличие от последних, которые рассчитаны на тиражирование, дизайн имеет искусственный, а не массовый характер.

Ландшафтный дизайн – особое сочетание точной науки проектирования с искусством и талантом создания неповторимого дизайна для каждого клиента

Он включает ознакомление с земельным участком и его особенностями, разработку оригинального и интересного авторского проекта, озеленение и благоустройство территории (планировка и обустройство газонов и водоемов, посадка деревьев и кустарников, дренаж участка, его автоматический полив).

Также могут быть обустроены дорожки и патио из разных материалов, ландшафтное освещение, установка малых архитектурных форм и подпорных стенок, создание плодового или декоративного, зимнего или на крыше сада, вертикальное озеленение, оранжереи цветников, каменных садов, обслуживание объектов озеленения .

Водоемы, водопады, патио и площадки, оригинальное освещение придают неповторимость и уникальность с учетом запросов заказчика.

Источник: https://agroneva.ru/landshaftnyiy-dizayn/dogovora-o-provedenii-landshaftno-dizaynerskih-rabot/

Юр-решение
Добавить комментарий